Resolución Gerencial Regional
DECLARAR IMPROEDENTE por extemporáneo el recurso administrativo de apelación formulado por el administrado Santos Julio Aroni Ramírez, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 189-2021-GR
DECLARAR IMPROEDENTE por extemporáneo el recurso administrativo de apelación formulado por el administrado Santos Julio Aroni Ramírez, contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 189-2021...APROBAR: la Ampliación de Plazo N° 02, para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO D ELA CARRETERA AYACUCHO-TAMBILLO-EMP PE-3S (DV.OCROS) (0+000 AL 78+000), PROVINCIA DE HUAMANGA-REGIO
APROBAR: la Ampliación de Plazo N° 02, para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO RUTINARIO D ELA CARRETERA AYACUCHO-TAMBILLO-EMP PE-3S (DV.OCROS) (0+000 AL 78+000), PROVINCIA DE HUAMANGA-RE...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 20, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N| 26, por 20 días calendario, "Acuerdo en la Parte considerativa", para la eje
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado N° 20, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N| 26, por 20 días calendario, "Acuerdo en la Parte considerativa", para la ...APROBAR, la Modificación y/o Actualización del componente Gestión de Proyectos, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ..
APROBAR, la Modificación y/o Actualización del componente Gestión de Proyectos, de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL D...DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrado de Apelación interpuesto por el administrado CARLOS PARIONA QUISPE, contra la Resolución Directoral Regional No. 457-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 29 de dic
DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrado de Apelación interpuesto por el administrado CARLOS PARIONA QUISPE, contra la Resolución Directoral Regional No. 457-2023-GRA/GG-GRI-DRTCA de fecha 29 de ...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS-APULEMA-PACHACHACA-CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANDA..
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, "CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS-APULEMA-PACHACHACA-CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANDA, ...APROBAR, la solicitud de Calendario de Avance de Obra (VAO) Valorizado Acelerado, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EEDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASI
APROBAR, la solicitud de Calendario de Avance de Obra (VAO) Valorizado Acelerado, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EEDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y B...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 15 de dic
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 15 de ...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 31 de jul
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 31 de ...APROBAR, el Calendario de avance de Obra (CAO)valorizado actualizado "Acuerdo en la Parte Considerativa", del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERS
APROBAR, el Calendario de avance de Obra (CAO)valorizado actualizado "Acuerdo en la Parte Considerativa", del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS P...APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, para la ejecución de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE
APROBAR, el Expediente Técnico de Prestación Adicional de Obra N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, para la ejecución de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que revocó la sentencia de primera instancia..
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que revocó la sentencia de primera instancia y de...APROBAR, el expediente Técnico actualización de costos y presupuesto del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA
APROBAR, el expediente Técnico actualización de costos y presupuesto del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVIN...APROBAR, el expediente Técnico de Actualización de Costos, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA) - EMP-PE 3S (PONGORA) EN LOS DISTRITOS
APROBAR, el expediente Técnico de Actualización de Costos, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD TRAMO: EMP. AY-780 (MOLLEPATA) - EMP-PE 3S (PONGORA) EN LOS DISTRIT...APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto de Inversión: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA, DISTRITO DE AYACUCHOO,
APROBAR, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado Actualizado, del Proyecto de Inversión: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) I.E. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENZUELA, DISTRITO DE AYACUCHO...APROBAR, el Calendario de avance de Obra (CAO) valorizado actualizado, "Acuerdo en la Parte Considerativa", del Proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDCUACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LAS II.EE N° 4
APROBAR, el Calendario de avance de Obra (CAO) valorizado actualizado, "Acuerdo en la Parte Considerativa", del Proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDCUACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LAS II.EE N...APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 07, para la ejecución, del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA,
APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 07, para la ejecución, del Proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) IE REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA-AYACUCHO DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMAN...DESIGNAR con efectividad a la emisión de los memorandos correspondientes, como inspectores de la Metas y/u Obras consideradas dentro del Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Ayacucho en el
DESIGNAR con efectividad a la emisión de los memorandos correspondientes, como inspectores de la Metas y/u Obras consideradas dentro del Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Ayacucho en...APROBAR, el Calendario de avance de Obra (CAO) valorizado actualizado, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA
APROBAR, el Calendario de avance de Obra (CAO) valorizado actualizado, del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUA...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 27 de jun
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 27 de ...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 28..
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que confirmó la sentencia apelada de fecha 28 de ...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de a Republica, que confirmo la sentencia apelada de fecha 29..
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de a Republica, que confirmo la sentencia apelada de fecha 29 de a...DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado GRACIANO HERNANDO ESCRIBA OCHOA, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 299-2023-GRA-GG-GRDS-DREA-OA,
DECLARAR INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación promovido por el administrado GRACIANO HERNANDO ESCRIBA OCHOA, contra la Resolución Directoral Administrativa N° 299-2023-GRA-GG-GRDS-DREA-...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaro fundado la demanda contencioso administrativa, en consecuencia, declaro NULA la Resolución..
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaro fundado la demanda contencioso administrativa, en consecuencia, declaro NULA la Resolució...DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declaro fundado la demanda contencioso..
DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica, que declaro fundado la demanda contencioso admini...